广东开放大学招投标与合同管理（专）作业答案

招投标与合同管理（专）

学校: 无

平台: 广东开放大学

题目如下：

1. 下列不属于《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的关系社会公共利益、公共安全的基础设施项目的是（ ）

A. 生态环境保护项目

B. 商品住宅，包括经济适用住房

C. 铁路、公路、管道、水运、航空等交通运输项目

D. 煤炭、石油、天然气、电力、新能源等能源项目

答案: 商品住宅，包括经济适用住房

2. 提交投标文件的投标人少于（ ）个的，招标人应当依法重新招

A. 2

B. 5

C. 4

D. 3

答案: 3

3. 一项工程采用邀请招标时，参加投标的单位不得少于（ ）家

A. 5

B. 4

C. 2

D. 3

答案: 3

4. 工程量清单是招标单位按国家颁布的统一工程项目划分、统一计量单位和统一工程量计算规则，根据施工图纸计算工程量，提供给投标单作为投标报价单基础。结算拨付工程款时以（ ）为依据

A. 合同中的工程量

B. 承包方报送的工程量

C. 实际工程量

D. 工程量清单

答案: 实际工程量

5. 国际上把建设监理单位所提供的服务归为（ ）服务。

A. 工程管理

B. 工程咨询

C. 工程监督

D. 工程策划

答案: 工程监督

6. 某甲于2005 年参加并通过了一级建造师执业资格考试，下列说法正确的是（ ）

A. 只要经过注册，他就可以成为项目经理了

B. 只要经所在单位聘任，他马上就可以成为项目经理了

C. 只要经过注册，他就可以以建造师名义执业了

D. 他肯定会成为项目经理了

答案: 只要经过注册，他就可以以建造师名义执业了

7. 甲、乙两个工程承包单位组成施工联合体投标，甲单位为施工总承包一级资质，乙单位为二级资质，则该施工联合体应按（ ）资质确定等级

A. 三级

B. 特级

C. 一级

D. 二级

答案：请关注【广开搜题】微信公众号，发送题目获取正确答案。

8. 《工程建设项目招标范围和规模标准规定》中规定勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估计在（ ）万元人民币以上的，必须进行招标。

A. 150

B. 100

C. 50

D. 200

答案：请关注【广开搜题】微信公众号，发送题目获取正确答案。

9. 《中华人民共和国建筑法》规定，从事建筑活动的专业技术人员，应当依法取得相应的（ ）证书，并在其许可的范围内从事建筑活动。

A. 技术职称

B. 注册

C. 岗位

D. 执业资格

答案：请关注【广开搜题】微信公众号，发送题目获取正确答案。

10. 当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时，应以( )为准。

A. 发给每个投标人的书面质疑解答文件

B. 现场考察时招标单位的口头

C. 招标文件中的规定

D. 招标单位在会议上的口头解答

答案：请关注【广开搜题】微信公众号，发送题目获取正确答案。

11. 获得（ ）资质的企业，可以承接施工总承包企业分包的专业工程或者建设单位按照规定发包的专业工程。

A. 专业承包

B. 技术承包

C. 劳务分包

D. 技术分包

答案：请关注【广开搜题】微信公众号，发送题目获取正确答案。

12. 按照《建造师执业资格制度暂行规定》，二级建造师可担任（ ）。

A. 建设工程项目的项目经理

B. 二级及以上资质的建筑企业承包范围的建设工程施工的项目经理

C. 建设工程项目施工的项目经理

D. 二级及以下资质的建筑企业承包范围的建设工程施工的项目经理

答案：请关注【广开搜题】微信公众号，发送题目获取正确答案。

13. 《招标投标法》规定，依法必须招标的项目自招标文件发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（ ）

A. 30天

B. 15天

C. 10天

D. 20天

答案：请关注【广开搜题】微信公众号，发送题目获取正确答案。

14. 下列与工程建设有关的法律、法规、部门规章中，（ ）属于行政法规范畴

A. 建筑法

B. 建筑业企业资质等级标准

C. 建造师执业资格制度暂行规定

D. 建设工程安全生产管理条例

答案：请关注【广开搜题】微信公众号，发送题目获取正确答案。

15. 《中华人民共和国招标投标法》于（ ）起开始实施。

A. 1999 年10 月1 日

B. 2000 年1 月1 日

C. 1999 年8 月30 日

D. 2000 年7 月1 日

答案：请关注【广开搜题】微信公众号，发送题目获取正确答案。

16. 《工程建设项目施工招标投标办法》和《工程建设项目货物招标投标办法》关于投标保证金最高限额的规定说法正确的是（ ）

A. 投标保证金一般不得超过投标总价的1%，最高不超过50万元人民币

B. 投标保证金一般不得超过投标总价的2%，最高不超过50万元人民币

C. 投标保证金一般不得超过投标总价的1%，最高不超过80万元人民币

D. 投标保证金一般不得超过投标总价的2%，最高不超过80万元人民币

答案：请关注【广开搜题】微信公众号，发送题目获取正确答案。

17. 受招标人的委托，代为从事招标活动的中介组织是（ ）。

A. 施工单位

B. 建设单位

C. 招标代理

D. 设计单位

答案：请关注【广开搜题】微信公众号，发送题目获取正确答案。

18. 下面对施工总承包企业资质等级划分正确的是（ ）。

A. 特级、一级、二级

B. 一级、二级、三级、四级

C. 特级、一级、二级、三级

D. 一级、二级、三级

答案：请关注【广开搜题】微信公众号，发送题目获取正确答案。

19. 招标文件、图纸和有关技术资料发放给通过资格预审获得投标资格的投标单位。投标单位应当认真核对，核对无误后以（ ）形式予以确认

A. 书面

B. 电话

C. 会议

D. 口头

答案：请关注【广开搜题】微信公众号，发送题目获取正确答案。

20. 《建设工程施工合同（示范文本）》规定的设计变更范畴不包括(　　)。

A. 增加合同中约定的工程量

B. 删减承包范围的工作内容交给其他人实施

C. 改变承包人原计划的工作顺序和时间

D. 更改工程有关部分的标高

答案：请关注【广开搜题】微信公众号，发送题目获取正确答案。

21. 应当招标的工程建设项目，根据招标人是否具有（ ），可以将组织招标分为自行招标和委托招标两种情况。

A. 招标的条件与能力

B. 招标资质

C. 招标许可

D. 评标专家

答案：请关注【广开搜题】微信公众号，发送题目获取正确答案。

22. 某工程项目在估算时算得成本是1000万元人民币，概算时算得成本是950万元人民币，预算时算得成本是900万元人民币，投标时某承包商根据自己企业定额算得成本是800万元人民币。根据《招标投标法》规定“投标人不得以低于成本的报价竞标”，该承包商投标时报价不得低于（ ）。

A. 900万元

B. 1000万元

C. 800万元

D. 950万元

答案：请关注【广开搜题】微信公众号，发送题目获取正确答案。

23. 下列不属于招标文件内容的是 (　　)

A. 设计图纸

B. 投标邀请书

C. 合同主要条款

D. 财务报表

答案：请关注【广开搜题】微信公众号，发送题目获取正确答案。

24. 施工企业根据材料供应商寄送的价目表发出了一个建筑材料采购清单，后因故又发出加急通知取消了该采购清单。如果施工企业后发出的取消通知先于采购清单到达材料供应商处，则该取消通知从法律上称为（ ）

A. 要约撤销

B. .承诺撤销

C. 要约撤回

D. 承诺撤回

答案：请关注【广开搜题】微信公众号，发送题目获取正确答案。

25. 全部使用国有资金投资，依法必须进行施工招标的工程项目，应当（ ）

A. 进入无形建筑市场进行直接发包活动

B. 进入无形建筑市场进行招标投标活动

C. 进入无形建筑市场进行招标投标活动

D. 进入有形建筑市场进行招标投标活动

答案：请关注【广开搜题】微信公众号，发送题目获取正确答案。

26. 投标书是投标人的投标文件，是对投标文件提出的要求和条件作出（）的文件

A. 响应

B. 实质性响应

C. 否定

D. 附和

答案：请关注【广开搜题】微信公众号，发送题目获取正确答案。

27. 投标文件正文（），副本份数件与投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚的标记“正本”或“副本”的字样。当正本和副本不一致时，以正本为主。

A. 1

B. 4

C. 2

D. 3

答案：请关注【广开搜题】微信公众号，发送题目获取正确答案。

28. 投标文件应用不褪色的书写或打印，并有投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定人签署的（）

A. 指定委托书

B. 意见书

C. 授权委托书

D. 法定委托书

答案：请关注【广开搜题】微信公众号，发送题目获取正确答案。

29. 下列答案哪个关于投标预备会的解释是正确的（）

A. 投标预备会是投标人为解答投标人阅读招标文件和踏勘现场后提出的疑问，按照招标文件规定的时间而召开的会议

B. 投标预备会是投标人为解答投标人在踏勘现场提出的问题召开的会议

C. 投标预备会是投标人为投标人踏勘现场而召开的准备会

D. 投标预备会是投标人为解答投标人阅读招标文件后提出问题召开的会议

答案：请关注【广开搜题】微信公众号，发送题目获取正确答案。

30. 工程投标文件一般的内容不包括（）

A. 施工组织设计

B. 已标价的工程量清单

C. 投标函及投标函附录

D. 技术性能参数的详细描述

答案：请关注【广开搜题】微信公众号，发送题目获取正确答案。

31. 下列选项中，属于投标文件密封的规范中要求投标文件外层封套应写明的是（）

A. 投标人地址

B. 投标人邮政编码

C. 投标人名称

D. 开启时间

答案：请关注【广开搜题】微信公众号，发送题目获取正确答案。

32. 招标文件内容组成中，投标人最为关注的核心内容是（）

A. 投标人须知

B. 评价办法

C. 工程量清单

D. 合同条件及格式

答案：请关注【广开搜题】微信公众号，发送题目获取正确答案。

33. 下列关于投标有效期说法中，错误的是（）

A. 投标有效期从投标人递交投标文件之日起计算

B. 拒绝延长投标有效期的投标人有权收回投标保证金

C. 投标有效内，投标文件对投标人有法律约束力

D. 投标有效期的设定应保证投标人有足够的时间完成评标和与中标人签订合同

答案：请关注【广开搜题】微信公众号，发送题目获取正确答案。

34. 根据《招标投标法》规定，开标应由（ ）主持。

A. 招标人

B. 中介机构

C. 招标代理机构

D. 地方政府相关行政主管部门

答案：请关注【广开搜题】微信公众号，发送题目获取正确答案。

35. 投标文件中总价金额与单价金额不一致的，应（ ）。

A. 以总价金额为准

B. 由招标人确认

C. 以单价金额为准

D. 由投标人确认

答案：请关注【广开搜题】微信公众号，发送题目获取正确答案。

36. 采用百分法对各投标单位的标书进行评分，（ ）的投标单位为中标单位。

A. 总得分最高

B. 总得分最低

C. 投标价最低

D. 投标价最高

答案：请关注【广开搜题】微信公众号，发送题目获取正确答案。

37. 投标单位在投标报价中，对工程量清单中的每一单项均需计算填写单价和合价，在开标后，发现投标单位没有填写单价和合价的项目，则（ ）。

A. 允许投标单位补充填写

B. 视为废标

C. 退回投标书

D. 认为此项费用已包括在工程量清单的其他单价和合价中

答案：请关注【广开搜题】微信公众号，发送题目获取正确答案。

38. 关于评标委员会成员的义务，下列说法中错误的是（ ）。

A. 评标委员会成员不得透露对投标文件的评审和比较的情况

B. 标委员会成员可以私下接触投标人，但不得收受投标人的财物或者其他好处

C. 评标委员会成员应当客观、公正地履行职务

D. 评标委员会成员不得透露对中标候选人的推荐情况

答案：请关注【广开搜题】微信公众号，发送题目获取正确答案。

39. 根据《招标投标法》的有关规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起（ ）内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

A. 10日

B. 30日

C. 20日

D. 3个月

答案：请关注【广开搜题】微信公众号，发送题目获取正确答案。

40. 根据《招标投标法》的有关规定，下列说法符合开标程序的是（ ）。

A. 开标由建设行政主管部门主持，邀请中标人参加

B. 开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行

C. 开标由建设行政主管部门主持，邀请所有投标人参加

D. 开标地点由招标人在开标前通知

答案：请关注【广开搜题】微信公众号，发送题目获取正确答案。

41. 评标委员会推荐的中标候选人应当限定在（ ），并标明排列顺序。

A. l～3 人

B. 1～5 人

C. l～2 人

D. 1～4 人

答案：请关注【广开搜题】微信公众号，发送题目获取正确答案。

42. 按照《招标投标法》和相关法规的规定，开标后允许（ ）。

A. 评标委员会对投标书的错误加以修正

B. 投标人再增加优惠条件

C. 招标人更改评标、标准和办法

D. 投标人更改投标书的内容和报价

答案：请关注【广开搜题】微信公众号，发送题目获取正确答案。

43. 招标信息公开是相对的，对于一些需要保密的事项是不可以公开的。例如，（ ）在确定中标结果之前就不可以公开。

A. 招标活动的信息

B. 资格预审公告

C. 投标邀请书

D. 评标委员会成员名单

答案：请关注【广开搜题】微信公众号，发送题目获取正确答案。

44. 评标委员会成员应为（ ）人以上的单数，评标委员会中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的（ ）。

A. 5，1/3

B. 5，2/3

C. 7，4/5

D. 3，2/3

答案：请关注【广开搜题】微信公众号，发送题目获取正确答案。

45. 某建设单位就一个办公楼群项目进行招标，依据《招标投标法》，该项目的评标工作应由（ ）来完成。

A. 该建设单位的领导

B. 该建设单位依法组建的评标委员会

C. 该建设单位的上级主管部门

D. 当地的政府部门

答案：请关注【广开搜题】微信公众号，发送题目获取正确答案。

46. 开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的（ ）进行。

A. 当天公开

B. 同一时间不公开

C. 当天不公开

D. 同一时间公开

答案：请关注【广开搜题】微信公众号，发送题目获取正确答案。

47. 采用（）方式选择承包商时，通常都要设置对申请投标单位的资格预审程序。

A. 议标

B. 比价招标

C. 公开招标

D. 邀请招标

答案：请关注【广开搜题】微信公众号，发送题目获取正确答案。

48. 工程设计招标中，评标、决标时考虑的因素主要是（ ）

A. 设计任务完成的进度

B. 设计方案的优劣

C. 设计单位的资历

D. 设计取费的标准

答案：请关注【广开搜题】微信公众号，发送题目获取正确答案。

49. 在项目招标中，中标通知书发出后，中标人拒绝与招标人订立书面合同时 ( )

A. 招标人可没收其投标保证金，如果招标人的损失小于保证金，则小于部分应退还中标人

B. 招标人可没收其投标保证金，如果招标人的损失大于保证金，则可继续向中标人追索差额

C. 招标人应退还其投标保证金

D. 中标人不承担合同责任

答案：请关注【广开搜题】微信公众号，发送题目获取正确答案。

50. 业主与中标单位签订施工合同后，应及时通知其他未中标的投标单位，并退还其（）

A. 现场考察费

B. 购买招标文件费用

C. 编制投标文件费用

D. 投标保证金

答案：请关注【广开搜题】微信公众号，发送题目获取正确答案。

51. 合同争议的解决顺序为（ ）

A. 和解—调解—诉讼—仲裁

B. 调解—和解—诉讼—仲裁

C. 调解—和解—仲裁—诉讼

D. 和解—调解—仲裁—诉讼

答案：请关注【广开搜题】微信公众号，发送题目获取正确答案。

52. 施工企业根据材料供应商寄送的价目表发出了一个建筑材料采购清单，后因故又发出加急通知取消了该采购清单。如果施工企业后发出的取消通知先于采购清单到达材料供应商处，则该取消通知从法律上称为（ ）

A. 承诺撤回

B. 要约撤回

C. 承诺撤销

D. 要约撤销

答案：请关注【广开搜题】微信公众号，发送题目获取正确答案。

53. 业主在（ ）合同中承担的风险最小。

A. 不可调总价

B. 成本加酬金

C. 单价

D. 可调总价

答案：请关注【广开搜题】微信公众号，发送题目获取正确答案。

54. 施工合同示范文本通用条款规定，在施工过程中，因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误，应当按照（ ）处理．

A. 增加的费用由发包人补偿，延误的工期不予顺延

B. 增加的费用由承包人承担，延误的工期相应顺延

C. 增加的费用由承包人承担，延误的工期不予顺延

D. 增加的费用由发包人补偿，延误的工期相应顺延

答案：请关注【广开搜题】微信公众号，发送题目获取正确答案。

55. 根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是（ ）。

A. 向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，对资料的真实性和准确行负责。

B. 办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题。

C. 提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表。

D. 确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验。

答案：请关注【广开搜题】微信公众号，发送题目获取正确答案。

56. 经济合同一方当事人在规定期限内不履行仲裁裁决时（ ）

A. 另一方可以请求公安机关强制执行

B. 另一方可要求对方开户银

C. 仲裁机构可强制执行

D. 另一方可请求法院强制执行

答案：请关注【广开搜题】微信公众号，发送题目获取正确答案。

57. 保证合同是（ ）签订的合同

A. 债权人与债务人

B. 保证人与被保证人

C. 债务人与保证人

D. 债权人与保证人

答案：请关注【广开搜题】微信公众号，发送题目获取正确答案。

58. 某水泥厂因技术问题使水泥质量达不到国家标准，该厂用其他厂家生产的水泥换上自己包装后，作为样品与采购方签订合同，则该合同属于（ ）

A. 采取胁迫手段

B. 无效代理

C. 超越经营范围

D. 采取欺诈手段

答案：请关注【广开搜题】微信公众号，发送题目获取正确答案。

59. 建设工程纠纷解决的几种途径中，（ ）是依靠国家强制力来实现的。

A. 仲裁

B. 和解

C. 和解

D. 诉讼

答案：请关注【广开搜题】微信公众号，发送题目获取正确答案。

60. 监理工程师通知承包商进行工程计量后，承包商在约定时间未派人参加计量，则（）

A. 监理工程师应推迟计量时间

B. 监理工程师单独计量无效

C. 监理工程师可不必再计量

D. 监理工程师单独计量有效

答案：请关注【广开搜题】微信公众号，发送题目获取正确答案。

61. 采用FIDIC合同条件的施工合同，计入合同总价内的暂定金额使用权由（ ）控制。

A. 分包商

B. 监理工程师

C. 总包商

D. 业主

答案：请关注【广开搜题】微信公众号，发送题目获取正确答案。

62. FIDIC合同条件规定的“指定分包商”是指（ ）的承包商。

A. 由总包商选定，与业主签订合同

B. 由监理工程师选定，与业主签订合同

C. 由业主选定，与监理工程师签订合同

D. 由业主选定，与总承包商签订合同

答案：请关注【广开搜题】微信公众号，发送题目获取正确答案。

63. 建设工程施工合同文本规定，业主收到承包商递送的索赔通知后的10天内未作出任何答复，则（ ）

A. 该项索赔视为已经批准

B. 视为已被拒绝

C. 承包商应进一步提交索赔证据

D. 尚待批准

答案：请关注【广开搜题】微信公众号，发送题目获取正确答案。

64. 在国际招标程序中，向最后决定的中标人发出通知，接受其投标书，并由业主与中标人签订工程承包合同。此项工作称为( )

A. 评标

B. 议标

C. 授标

D. 决标

答案：请关注【广开搜题】微信公众号，发送题目获取正确答案。

65. 法人成立进行注册登记时，应当以 ( ) 为住所。

A. 主要合同履行地

B. 董事长的户口所在地

C. 主要经营场所所在地

D. 主要办事机构所在地

答案：请关注【广开搜题】微信公众号，发送题目获取正确答案。

66. 属于来自业主的风险是( )

A. 国家政策的变动

B. 军事冲突

C. 海啸

D. 业主信誉差

答案：请关注【广开搜题】微信公众号，发送题目获取正确答案。

67. 某工程发包人与承包人达成口头协议但未签订书面施工合同，承包人就开始实际施工。工程竣工后，由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，人民法院应认定该合同 ( )

A. 可撤销

B. 成立

C. 不成立

D. 无效

答案：请关注【广开搜题】微信公众号，发送题目获取正确答案。

68. 在土木工程施工中，属于应用FIDIC合同条件的前提是( )

A. 通过谈判招标确定承包商

B. 通过邀请招标确定承包商

C. 通过竞争性招标确定承包商

D. 通过指定招标确定承包商

答案：请关注【广开搜题】微信公众号，发送题目获取正确答案。

69. 招标文件中的工程量清单是( )

A. 竣工结算的依据

B. 准确的工程量

C. 投标单位计算标价

D. 总价承包时的工程量

答案：请关注【广开搜题】微信公众号，发送题目获取正确答案。

70. 施工许可证的申请者是（ ）。

A. 设计单位

B. 建设单位

C. 施工单位

D. 监理单位

答案：请关注【广开搜题】微信公众号，发送题目获取正确答案。

71. 联合体中标者，联合体各方面应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人（ ）。

A. 承担连带责任

B. 共同承担责任

C. 各自承担责任

D. 按份承担责任

答案：请关注【广开搜题】微信公众号，发送题目获取正确答案。

72. 设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时，发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目，单方发出解除合同的通知。按照设计范本的规定，设计人应（ ）

A. 要求发包人付给合同约定设计费用的50%

B. 没收全部定金补偿损失

C. 要求发包人支付双倍的定金

D. 要求发包人补偿实际发生的损失

答案：请关注【广开搜题】微信公众号，发送题目获取正确答案。

73. 工程师要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的为（ ）

A. 停工责任在发包人，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包商由此造成的损失，相应顺延工期

B. 停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延

C. 停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，相应顺延工期

D. 停工责任在承包人，因为工程师不及时做出答复，导致承包人无法复工，由发包人承担违约责任

答案：请关注【广开搜题】微信公众号，发送题目获取正确答案。

74. 材料采购在交货清点数量时发现，交货数量少于订购的数量，但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内采购方应（ ）。

A. 按照订购数量及时付款

B. 拒付货款并索赔

C. 按照实际交货数量及时付款

D. 待供货方补足数量后再付

答案：请关注【广开搜题】微信公众号，发送题目获取正确答案。

75. FIDIC《施工合同条件》的“缺陷通知期”，是指（ ）。

A. 承包商的施工期

B. 工程师在施工过程中发出改正质量缺陷通知的时限

C. 工程师在施工过程中对承包商改正缺陷限定的时间

D. 工程保修期

答案：请关注【广开搜题】微信公众号，发送题目获取正确答案。

76. 不属于索赔程序的是（ ）。

A. 报送索赔资料

B. 上级调解

C. 工程师答复

D. 提出索赔要求

答案：请关注【广开搜题】微信公众号，发送题目获取正确答案。

77. 因图纸或工程量表中的错误而索赔属于（ ）。

A. 合同外索赔

B. 关于价款方面的索赔

C. 因合同文件引起的索赔

D. 有关工程施工方案的索赔

答案：请关注【广开搜题】微信公众号，发送题目获取正确答案。

78. 由于某种原因，如不可抗力因素影响、发包人违约，使工程被迫在竣工前停止实施，并不再继续进行，使承包人蒙受经济损失，因此提出的索赔属于（ ）。

A. 其他索赔

B. 不可预见的外部障碍或条件索赔

C. 工程终止索赔

D. 工程变更索赔

答案：请关注【广开搜题】微信公众号，发送题目获取正确答案。

79. 当出现索赔事项时，承包人以书面的索赔通知书形式，在索赔事项发生后的 （ ）天以内向工程师正式提出索赔意向通知。

A. 28

B. 14

C. 7

D. 21

答案：请关注【广开搜题】微信公众号，发送题目获取正确答案。

80. 建设工程合同争议和解的原则不包括（）。

A. 合法

B. 平等

C. 互谅互让

D. 强制

答案：请关注【广开搜题】微信公众号，发送题目获取正确答案。

81. 以下不能成为承包人向发包人施工项目索赔理由的是（ ）。

A. 监理工程师对合同文件的歧义解释

B. 由于不可抗力导致施工条件的改变

C. 承包商做出工程变更

D. 物价上涨，法律法规变化

答案：请关注【广开搜题】微信公众号，发送题目获取正确答案。

82. 施工中遇到连续10天超过合同约定等级的大暴雨天气而导致施工进度的延误，承包商为此事件提出的索赔属于应（ ）。

A. 由承包商承担的风险责任

B. 给予费用补偿但不顺延工期

C. 给予费用补偿并顺延工期

D. 给予工期顺延但不给费用补偿

答案：请关注【广开搜题】微信公众号，发送题目获取正确答案。

83. 仲裁委员会在收到申请书之日起（　）日内，根据受理条件决定受理或不受理。

A. 4

B. 5

C. 7

D. 6

答案：请关注【广开搜题】微信公众号，发送题目获取正确答案。

84. 下列不属于质量方面的争议的是（　）。

A. 通过性能试验不能达到规定的产量要求，施工和安装有严重缺陷等

B. 工程中所用材料不符合合同约定的技术标准要求

C. 承包商因这种中止造成的损失严重而得不到足够的补偿

D. 提供的设备性能和规格不符，或者不能生产出合同规定的合格产品

答案：请关注【广开搜题】微信公众号，发送题目获取正确答案。

85. 在我国工程合同索赔中，既有承包人向发包人索赔，也有发包人向承包人索赔，这说明我国工程合同索赔是（ ）。

A. 单向的

B. 无法确定

C. 双向的

D. 不确定的

答案：请关注【广开搜题】微信公众号，发送题目获取正确答案。

86. 《建设工程施工合同（示范文本）》规定，承包人有权（ ）。

A. 自主决定分包所承包的部分工程

B. 自主决定分包和转让所承担的工程

C. 经发包人同意转包所承担的工程

D. 经发包人同意分包所承担的部分工程

答案：请关注【广开搜题】微信公众号，发送题目获取正确答案。

87. 工程建设施工由于设计方面的原因造成质量缺陷，由施工单位负责维修，其费用（ ）。

A. 由建设单位全额承担

B. 通过建设单位向设计单位索赔，不足部分由建设单位负责

C. 由施工单位直接向设计单位索赔

D. 由设计单位全额承担

答案：请关注【广开搜题】微信公众号，发送题目获取正确答案。

88. 施工合同中，承包人按照工程师提出的施工进度计划修改建议进行了修改，由于修改后的计划不合理而导致的窝工损失应当由( )承担。

A. 工程师

B. 承包人

C. 发包人与承包人共同

D. 发包人

答案：请关注【广开搜题】微信公众号，发送题目获取正确答案。

89. 施工过程中，如果承包人提出要求使用专利技术经工程师批准后，应由（ ）

A. 发包人办理申报手续，发包人承担费用

B. 承包人办理申报手续，承包人承担费用

C. 发包人办理申报手续，承包人承担费用

D. 承包人办理申报手续，发包人承担费用

答案：请关注【广开搜题】微信公众号，发送题目获取正确答案。

90. 材料采购在交货清点数量时发现，交货数量少于订购的数量，但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内，采购方应（ ）。

A. 按照订购数量及时付款

B. 按照实际交货数量及时付款

C. 待供货方补足数量后再付

D. 拒付货款并索赔

答案：请关注【广开搜题】微信公众号，发送题目获取正确答案。

91. 索赔是指在合同的实施过程中，合同一方因对方不履行或未能正确履行合同所规定的义务或未能保证承诺的合同条件实现而（ ），向对方提出的补偿要求。

A. 提起公诉后

B. 遭受损失后

C. 拖延工期后

D. 产生分歧后

答案：请关注【广开搜题】微信公众号，发送题目获取正确答案。

92. 由于发包人的原因，造成工程中断或进度放慢，使工期拖延，承包人对此（ ）。

A. 可以提出工程终止索赔

B. 不能提出索赔

C. 可以提出工程变更索赔

D. 可以提出工期拖延索赔

答案：请关注【广开搜题】微信公众号，发送题目获取正确答案。

93. 属于施工项目索赔应具备的理由是（ ）。

A. 物价上涨，法律法规变化

B. 承包人违反合同造成时间费用损失

C. 承包人延误支付

D. 承包人提出提前完成项目

答案：请关注【广开搜题】微信公众号，发送题目获取正确答案。

94. 反索赔是对提出索赔一方的（ ）。

A. 承诺

B. 上诉

C. 反驳

D. 回应

答案：请关注【广开搜题】微信公众号，发送题目获取正确答案。

95. 在施工中由于（ ）原因导致工期延误，承包人应当承担违约责任。

A. 不可抗力

B. 承包人的设备损坏

C. 工程量变化

D. 设计变更

答案：请关注【广开搜题】微信公众号，发送题目获取正确答案。

96. 工程师有权处理的索赔是承包商（ ）。

A. 提出的道义索赔

B. 提出的缺少证据索赔

C. 依据合同条款提出的索赔

D. 依据法律法规提出的索赔

答案：请关注【广开搜题】微信公众号，发送题目获取正确答案。

97. 要求发包人补偿费用损失，调整合同价格的索赔是（ ）。

A. 费用索赔

B. 工期索赔

C. 道义索赔

D. 合同内索赔

答案：请关注【广开搜题】微信公众号，发送题目获取正确答案。

98. 由于业主提供的设计图纸错误导致分包工程返工，为此分包商向承包商提出索赔。承包商（ ）

A. 不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告

B. 不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告

C. 认为要求合理，先行支付后再向业主索要

D. 因不属于自己的原因拒绝索赔要求

答案：请关注【广开搜题】微信公众号，发送题目获取正确答案。

99. 某基础工程隐蔽前已经工程师验收合格，在主体结构施工时因墙体开裂，对基础重新检验发现部分部位存在施工质量问题，则对重新检验的费用和工期的处理表述正确的是( )。

A. 费用由工程师承担，工期由承包方承担

B. 费用由承包方承担，工期由发包方承担

C. 费用和工期均由承包方承担

D. 费用由承包方承担，工期由发包方承担

答案：请关注【广开搜题】微信公众号，发送题目获取正确答案。

100. 建设工程合同争议产生的原因不包括（）。

A. 合同履行过度

B. 合同条款完整性、严密性不足，存在错误或疏漏

C. 合同当事人对合同理解产生歧义

D. 专业的合同管理人员缺乏

答案：请关注【广开搜题】微信公众号，发送题目获取正确答案。

打赏

如果觉得文章对您有用，请随意打赏。
您的支持是我们继续创作的动力！

微信扫一扫

支付宝扫一扫